合同范本范文【篇一】

　　甲方（出让方）： 乡镇 　村 　组（户主姓名） 乙方（受让方）：

　　为了规范农村土地流转，稳定农村土地承包关系，切实维护土地流转双方的合法权益，根据《中华人民共和国农村土地承包法》、《中华人民共和国合同法》、《农村土地承包经营权流转管理办法》及其它有关法律法规的规定，经双方当事人共同协商，达成如下合同条款。

　　一、土地流转方式 甲方采用 转包 方式将其承包经营的土地、山地、鱼塘流转给乙方经营。

　　二、流转土地的用途 乙方只能将流转的土地用于： 。

　　三、土地流转时限 从 年 月 日至 年 月 日止。

　　四、土地流转数量及费用 甲方将第六条所列土地 亩、鱼池 亩、 山地 亩流转给乙方经营，土地流转费以现金人民币贰拾壹万元计算。

　　五、付费方式及时间 土地流转费以现金凡是支付。土地流转费分六次支付，第一次在20xx 年春节之前付陆万。以后每年春节前付 万，直至付清贰拾壹万。

　　六、流转土地类型、面积和质量

　　农村土地流转合同

　　七、甲方的权利和义务

　　1、权利：①按合同约定收取土地流转费；②监督乙方依照合同约定的用途使用流转土地；③合同到期或解除后，监督乙方对需要还耕的流转土地还耕恢复，收回流转土地。

　　2、义务：①协助乙方按照合同约定使用流转的土地，帮助协调本村组内与其他农户之间发生的用水、用电、治安等方面的纠纷；②不得干涉乙方正常的生产经营活动，不得以任何形式使用或占用流转给乙方的土地。

　　八、乙方的权力和义务

　　1、权利：①在流转的土地上享有自主生产经营权、管理权、产品处臵权和收益权；②流转土地被依法征用、占用造成经济损失的，有权获得相应的补偿。 2、义务：①在国家法律法规和政策允许范围内从事生产经营活动，依照合同规定按时足额交纳土地流转费；②对流转土地不得擅自改变用途，不得使其荒芜；③合同期内要保护好流转的土地，不得损毁流转土地；④合同到期或解除后，若造成流转土地损毁，必须负责 流转土地复耕；⑤加强安全生产，防止事故发生，因事故造成损失的，乙方自行承担责任。

　　九、合同的变更与解除

　　1、有下列情况之一者，本合同可以变更或解除：①经当事人双方协商一致，又不损害国家、集体和第三人利益的；②订立本合同所依据的国家政策发生重大变化的；③因不可抗力（重大自然灾害、国家和集体征占用土地等）使合同无法履行的。 2、乙方有下列情况之一者，甲方有权终止合同，收回流转的土地：①不按合同规定用途使用土地的；②荒芜土地的，不按约定破坏土地上的附着物的，破坏水利等基础设施的；③不按时交纳土地流转费的。 3、甲方非法干预乙方生产经营，或以其他形式使用或占用流转给乙方土地的，乙方有权终止合同。

　　十、违约责任

　　1、甲方非法干预乙方生产经营，擅自变更或解除合同，给乙方造成损失的，由甲方赔偿乙方全部损失。 2、乙方违背合同条款给甲方造成损失的，由乙方赔偿甲方全部损失。

　　十一、合同纠纷处理

　　如双方发生合同纠纷，在双方协商不成时，按《中华人民共和国农村土地承包法》、《中华人民共和国合同法》、《农村土地承包经营权流转管理办法》等法律法规和有关农村土地经营权流转管理政策执行，由甲方所在地乡镇土地承包管理部门或农业局土地承包管理部门进行调解或仲裁；也可以直接向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　十二、其他约定

　　1、在合同期内国家有关惠农政策（如各种补贴），由 方享有。 2、在合同期内流转土地应交纳的水费和生产统筹费用等由 方承担。 2、在合同期内经甲方同意后乙方可以将土地转让给第三方经营。 3、在合同期满后，若甲方需继续流转土地承包经营权，在同等条件下乙方可优先受让。 4、本合同未尽事宜，由双方共同协商，达成一致意见后形成书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。 5、本合同一式四份，经双方签章后生效。甲方、乙方、甲方所在太泊村、甲方所在彭泽县棉花原种场土地承包管理部门（鉴证方）各执一份，具有同等法律效力。

　　附件：1、流转土地座落方位简易图；2、甲方身份证复印件和农村土地承包经营权证复印件；3、乙方身份证复印件。

　　甲 方： （签章） 联系电话： 乙 方： （签章） 联系电话：

　　鉴证方： （签章） 鉴证经办人： （签章） 年 月 日

合同范本范文【篇二】

　　【篇一】

　　合同价款、竣工结算、付款方式

　　1。1。合同价款：

　　1。1。1。根据图纸、招标文件和工程承包范围，本合同实行固定单价包干，包干单价为元/（单位）；暂定总价为：元（大写：）。

　　1。1。2。本合同固定单价（含完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费和综合费等所有费用，以及合同明示和暗示的所有责任、义务和一切风险。包括但不限於本工程的直接费、间接费、管理费、利润、风险金、税金、保险、甲供材料保管及场内运输费、材料送检抽样检验费、建设工程交易综合服务费、质监费、规费及政策性文件规定的各项费用），不因市场风险、政策风险、自然灾害等因素进行调整。

　　1。1。3。在合同履行过程中，如根据设计要求取消或增加工程量清单中的项目，工程量根据实际增减调整，固定单价均不作调整。

　　1。2。竣工结算

　　1。2。1。工程竣工验收合格后14天内，乙方应向甲方提交4份分包工程竣工结算报告及结算资料。

　　1。2。2。工程竣工结算报告及资料经甲方确认后28天内，甲方与乙方办理完成分包工程结算。

　　1。2。3。为方便双方核对，减少核对时间，乙方上报的结算金额，不得高出最终审定的结算金额的3%，否则，乙方向甲方支付超出部分的造价咨询费用，咨询费用＝（乙方上报结算金额－审定结算金额×1。05）×5％，并在最终工程结算总价款中扣除。

　　1。2。4。工程量：以实际数量计算。

　　1。3。付款方式（可根据各专业具体定）

　　1。3。1。合同签定并交付履约保证金后15个工作日内预付合同总价的%。

　　1。3。2。进场后分批支付至进场货款的%（以楼栋供完为一批次）。

　　1。3。3。全部安装结束支付至暂定合同总价的%；

　　1。3。4。竣工验收合格交付后付至结算总价的%；

　　1。3。5。余款3%分二年支付：经政府有关部门竣工验收合格1年保修期满后支付%，竣工验收满2年支付%。

　　1。3。6。尽管有上述时间规定，乙方应在支付前向甲方提交支付申请以及所需的相关资料和票据。甲方只在收到所有合格的支付凭证后，才向乙方支付。

　　1。3。7。如因乙方未能及时提交所需的相关资料和票据，或提交的资料和票据不能满足甲方的付款要求造成付款延误，甲方不承担逾期付款的责任。

　　【篇二】

　　23。1本合同价款采用：综合单价包干。

　　综合单价的组成，包括但不限于：施工设备、劳务、材料、安装、质保、管理、利润、规费、税金以及合同条款规定的保险、政策性文件规定、保证工期、质量、文明施工、验收通过、资料归档的各项费用，还包括招标文件、设计施工图纸及施工合同履行过程中包含的明示的、隐含的（人工、规费、税金政府调整）所有风险、责任等各项所有费用。措施费平方米单价包干（含规费、税金）：元/m

　　23。2暂定建筑面积平方米，结算时建筑面积依据最终施工图纸按国家建筑面积计算规范GB/T50353的相关规定计算并同比例进行措施费总价调整。具体详见中标报价表。

　　结算时承包人不得再提出调整以上措施费平方米单价费用。同时，承包人承诺以上所计取的措施费已能全部完成本工程，不再增加任何其它措施项目项及费用。

　　23。2合同价款的调整范围：

　　关于工程材料、人工、机械的说明：

　　a。发包人供应材料设备：，不计入承包人工程总价。发包人供应材料设备保管费计取方式：如承包人发生保管及管理工作，则此部分的材料设备保管费按发包人供应材料设备价格的1%计取；

　　b。发包人指定品牌由承包人采购的材料（包含但不仅限于）如下：，投标人根据指定品牌选择并自行报价（详见附表）；

　　c．如出现综合单价里没有的材料则由发包人核价，核价不得高于市场价，核价部分材料上浮13%（含采保费、规费、税金等全部费用）作为独立费计入工程造价，直接进入结算。

　　d。发包人指定品牌、承包人采购可调整价格的材料：。

　　调整方式为(以下所有价格调整基数均为中标价)：

　　1、钢材：以“地区的年月日至月日的平均价另加元/吨（包括装卸、吊装、运输费等费用）作为“投标施工总承包工程合同-清单价格限价”。结算调差办法：按照实际进场施工日为起始日至主体封顶期间，西本新干线价格（加元/吨吊运费）的算术平均，如算术平均值的价格与“投标价格限价”之差在±5%及以内，上述材料的价格不调整；如算术平均值的价格与“投标价格限价”之差在±5%以上的，超过±5%以上部分进行调差。价差只计取税金，不计取其他费用，直接计入结算。

　　2、混凝土：混凝土以市工程造价信息年月份信息价格下浮%作为“投标报价限价”。结算调差办法：按照实际进场施工起始日至主体封顶日期间内的“市工程造价信息”材料指导价格下浮%后进行算术平均，如算术平均值的价格与“投标价格限价”之差在±5%及以内的，上述材料的价格不调整；如算术平均值的价格与“投标价格限价”之差在±5%以上的，超过±5%以上部分进行调整。价差只计取税金，不计取其他费用，直接计入结算。

　　3、砌体、水泥：以市工程造价信息年月份信息价格为基准价格。

　　结算调差办法：按照砌筑工程开始施工为起始日（须经发包人书面确认），截止装饰工程完工期间，当市造价信息所示同类材料指导价格的加权平均值，如加权平均值的价格与基准价格之差在基准价格的±5%及以内，上述材料的价格不调整；如加权平均值的价格与基准价格之差在基准价格的±5%以上，超过±5%部分多退少补。价差只计取税金，不再计取其他任何费用，直接计入结算。

　　e。承包人直接供应材料：除上述三项内容外的材料，均不予价格调整。

　　f。投标报价中乙供材料暂定价格调整办法：结算时，按发包人核定的价格与暂定价格之差进行调整，价差只计取税金，不计取其他费用。

　　g。承包人直接供应材料中除上述“b、c、d、e、f”条款涉及的材料外，其它材料均不予价格调整。

　　h。人工单价（包含零星人工）按投标报价不予调整。

　　i。机械台班单价（包含零星机械）按投标报价不予调整。

　　j。水电费按投标报价不予调整。

　　k。给予配合费的项目，包括，按照分包工程造价的1。5%计取配合费（以上工程均扣除设备费后的造价作为总承包管理配合费的计算基数），如果以上项目在总包退场后进场或者总包没有实际进行配合、管理的配合费将不得计取。

　　l。以上未列的专业分包工程及由发包人分包的工程，承包人需承担安全生产及质量要求的总包服务管理配合责任，总包服务管理配合费已包含在本合同价款中，不再另行计取。

　　23。3双方约定合同价款的其他调整因素：

　　（1）经发包人审核确认的设计变更；

　　（2）经发包人审核确认的现场签证；

　　23。4删除通用条款第23。4款。

　　23。5如果施工过程中发包人和承包人就合同价款调整的意见不能统一时，承包人应以双方暂定价格为依据，继续履行合同。承包人不得以该借口来停工或拖延工期或达不到要求不施工等，否则由此造成发包人的一切损失承包人予以赔偿，发包人并有权解除本合同。

合同范本范文【篇三】

　　建筑单位：（甲方）

　　施工单位：（乙方）

　　监督单位：（丙方）

　　甲方与乙方协定由乙方开挖自来水管道和绿化树沟，甲乙双方在平等自愿，互惠互利的基础上，经过充分协商，拟定如下条款，在丙方的监督下，严格执行，任何一方不得擅自变更或解除协议。

　　一、施工项目

　　1、开挖自来水管道60米，宽0.5米，深1.8米，每米10元，合计资金600元；

　　2、开挖绿化树沟70米，宽1米，深度1米，每米10元，合计资金700元；

　　二、开挖时间20XX年7月1日-7月3日

　　三、付款方式及要求（亲子活动安全协议书）

　　1、以上两项工程合计资金共1300元整。

　　2、经甲方验收，丙方监督，开挖沟槽达到协议要求，一次性付清所有款项。

　　3、乙方提供税务发票及开户银行账号，由丙方开据转账支票付清所有款项。

　　建筑单位（甲方）施工单位（乙方）

　　法定代表人：法定代表人：

　　电话：电话：

　　签订日期：年月日签订日期：年月日

　　监督单位（丙方）广至藏族乡学区

　　联系电话：

　　签订日期：年月日

合同范本范文【篇四】

　　甲方：xx

　　乙方：xx

　　经双方协商一致，订立下列条款，共同信守。

　　一、乙方承接以下项目

　　1．设备搬运到新校：xx元／台，xx台，xx元，电脑桌椅xx元／套，xx套，xx元。讲台xx个，xx元。其它东西搬动费用xx元（包括交换机搬运，剩余xx台电脑及剩余桌椅搬到主控室等等）。合计xx元。

　　2．电脑拆卸及安装：xx元／台，xx台，xx元。

　　3．网络联接：机房内已有网线，所以不再购买网线。但网线未装接。网线制作，xx元／节点，共制作xx节点，计xx元。讲台、交换机、集线器、机柜安装、宽带进线装接、系统调试等xx元，rj45接头xx个，xx元。所有线头集中到讲台上。采用双网隔离方案，需添置网卡一块，xx元。更换网线xx条，原网线不够长，xx元。合计xx元

　　4．电源线路及安装：新区有两间电脑室未用，其中一间电源线路未安装。需装配xx路线路，xx个插座。xx元／个，计xx元，配电箱安装及三相电源调配费用xx元，材料xx元（包括xx个插座，xxmm2铜线xx包，xx铜线xx包，xxmm2铜线xx米，xx路配电箱等）。可靠送电20千瓦以上。合计xx元。（亲子活动安全协议书）

　　二、其它项目

　　1．新区一层多媒体教室加装讲台底板，多媒体系统无法直接搬动平移，不得不拆卸并重装。包括拆卸原讲台底板（xx元，原底板为5米×2米的的整块板），拆卸多媒体系统（xx元），拼装讲台底板（由制作底板的木工配合），重装多媒体系统（xx元）。合计费用xx元。

　　2．第xx间电脑室电源线路维修，更换一组线路，工钱xx元。

　　3．电脑（学校电脑）键盘更换1个，xx元。

　　三、其它条款

　　1．材料的质量， 安装质量，必须符合表格中各项目的要求，网络100m到桌面。工程项目有追加，另外协商。

　　2．工程期限xx天，超过期限罚款，按xx元／天计算。

　　3．完工后，甲方组织人员验收，验收合格后付款。

　　4．本协议一式2份，正本甲方2份，乙方1份。

　　5．本协议签订日期：xx年xx月xx日

　　甲方（盖章）：xxxx法定代表人（签字）：xx

　　开户银行：xxxxxx

　　帐号：xxxxxx

　　设备搬运协议书设备搬运协议书

　　xx年xx月xx日

　　乙方（盖章）：xxxx

　　法定代表人（签字）：xx

　　开户银行：xxxxxx

　　帐号：xxxxxx

　　xx年xx月xx日

合同范本范文【篇五】

　　合同编号 ___________

　　融资居间合同

　　委托方（甲方）：________________________

　　居间人（乙方）：________________________

　　签订地点：_____________________________

　　融资居间合同

　　甲方：____________________________

　　住所地：__________________________

　　法定代表人：______________________

　　电话：____________________________

　　乙方：____________________________

　　住所地：__________________________

　　法定代表人：______________________

　　电话：____________________________

　　鉴于：

　　1、甲方因________缺乏资金，并获知乙方能够提供融资相关信息并协助甲方完成融资，现委托乙方寻找、介绍出资方，而乙方亦获知甲方的上述意愿。

　　2、甲乙双方共同确认：甲方同意委托乙方寻找，介绍出资方，乙方同意接受委托，双方签订正式合同并严格履行，以达到双方目的。 双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，经充分友好协商订立如下合同条款，以期共同格守履行。

　　第一条：委托事项

　　1. 甲方委托乙方寻找或介绍出资方，乙方接受甲方委托。

　　2. 乙方应尽力为早方寻找或出资方，并尽可能促成出资方以借、赞助、投资等合法方式与甲方签订融资合同，甲方委托乙方协助融资的数额为___________________人民币（大写），融资利率为_____________________（范围）

　　第二条：居间人的权利和义务

　　1、 乙方接受委托时甲方应出示营业执照等合法资格证明。

　　2、 乙方在履行本合同的过程中，可以向第三方表明其为甲方

　　的居间人，并可以向第三方介绍甲方融资的相关情况。

　　3、 乙方謓完成甲方的委托事项，即按照合同第一条规定的内

　　容为甲方寻求机会，并为甲方与相关对方当事人签署合同

　　或黑底提供联络、协助、撮合等服务。

　　4、 乙方在代理甲方的委托事项过程中，因甲方过错造成损失

　　时，乙方有权要求甲方承担赔偿责任。

　　5、 乙方对甲方所融资款项不承担任何性质的担保责任。

　　6、 甲方应配合乙方 与金融公司的谈判，不得无故推迟或拒绝。

　　7、 甲方应按协议要求向乙方支付相应服务费用。

　　第三条：居间报酬、费用及支付方式

　　1、 若乙方促成有出资意向的第三方与甲方签署符合融资数额

　　及融资利率的融资合同，甲方应身乙方支付________作为

　　乙方酬金，此酬金的有关税款由甲方承担，。居间费用由乙

　　方自行承担。甲方应在___________资金到位两日内支付酬

　　金。若四方未能按时支付酬金，则自应支付之日起，每逾

　　期一天，按未支付金额的千分之八向乙方支付罚金。

　　除本条规定的酬金外，乙方不得向甲方索取任何形式酬金

　　2、 或乙方未成促成第三方与四方签署出资合同，乙方无权要求甲方支

　　付酬金，但可以要求甲方支付其从事居间活动所支出的必要费用。

　　所谓必要费用是指：有关评估报告及公证第费用。

　　第四条：违约责任

　　若甲方在第一笔资金到位的七日内未将酬金、费用支付给乙方，应当向乙方支付相当于酬金、费用的两倍作为违约罚金。

　　第五条：保密

　　甲乙双方保证在对讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露商业秘密的全部或部分内容，但法律法规另有规定或双方另有约定的除外。否则需要承担对方因此而造成的一切直接损失以及间接损失。

　　第六条：合同的行将、解除及管辖法院

　　1、 本合同经甲方乙方签字、盖章后生效。

　　2、 发生下列情形之一，甲方或乙方需要通过书面形式通知对

　　方解除本合同。

　　i.

　　ii.

　　iii.

　　iv.

　　v.

　　vi.

　　vii. 本合同有效期为______，期限届满，甲乙双方不再续签的。 甲乙双方通过书面协议解除本合同的。 因为可斥力致使合同目的不能实际的。 国家政策法规调整使本合同履行可能违法的。 在委托期限届满之前，当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行合同主要义务的。 当事人一方迟延履行合同主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行。 当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的。

　　3、 因本合同履行发生争议，双方应友好协商，协商不成的，

　　应当向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　第七条：双方承诺

　　1、 乙方应本着诚信、专业、高效的职业精神为甲方提供优质

　　的服务。

　　2、 甲方为所提供的一切资料负责，并保证其真实性、完整性

　　和合法性。

　　3、 甲方不应要求乙方做出有违国家和行业法律、法规的事情。

　　第八条：本合同一式两分，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方：_______________ 乙方：_______________ 法定代表人：__________ 法定代表人：__________ 委托代理人:___________ 委托代理人:___________ ____年____月____日 ____年____月____日

合同范本范文【篇六】

　　合同编号： _________________ 号

　　本合同由以下各方于年月日在 _____ 市 _____ 县签署：

　　甲方 ( 即贷款人，又称抵押权人 ) ：中国银行 _____ 分 ( 支 ) 行

　　法定地址：

　　负责人：

　　电话：

　　邮政编码：

　　乙方 ( 即借款人，又称抵押人或购房人 ) ：

　　身份证号码：

　　地址：

　　电话：

　　邮政编码：

　　丙方 ( 即保证人 ) ：

　　法定地址：

　　法定代表人：

　　电话：

　　邮政编码：

　　鉴于：

　　1. 乙方愿意将其拥有的本合同第十九条所列的房产及其全部权益 ( 下称 " 抵押物 ") 抵押予甲方，作为偿还本合同项下借款的担保，并按本合同约定的条件向甲方申请借款;

　　2. 丙方愿对乙方在本合同项下的借款债务按本合同约定的方式承担责任;

　　3. 甲方愿意按本合同约定的条件向乙方提供贷款。经三方协商，根据有关法律、法规，在平等自愿的基础上订立本合同条款，共同遵照执行

　　贷款及用款

　　第一条甲方根据乙方的申请，同意向乙方发放购房抵押贷款。贷款金额：元 ( 大写：仟佰拾万仟佰拾元整 ) 。

　　第二条本合同项下贷款的用途限于乙方支付其购买本合同第十九条规定之房产的购房款。

　　第三条贷款期限：年，从贷款发放之日起月。

　　第四条乙方满足以下前提条件后，甲方将在五个工作日内发放贷款：

　　(1) 乙方已向甲方提供已监证生效的《商品房预售合同》或《房地产证》原件;

　　(2) 乙方已支付了不低于购房总价 % 的首期款项;

　　(3) 与本合同相关的费用已经付清;

　　(4) 已办妥抵押物的投保手续，并将甲方列为保险的第一受益人;

　　(5) 本合同已生效，乙方已签署《借款借据》;

　　(6) 已办妥抵押物的抵押备案或抵押登记手续;

　　(7) 乙方已在甲方处开立还款专用的购房储蓄活期存款户;

　　(8) 乙方未出现或无潜在本合同项下的违约情形;

　　(9) 甲方指定的其他条件。

　　利息计算方法及还款方式

　　第五条本合同项下人民币贷款利率按贷款发放日中国人民银行颁布的贷款利率执行，当前月利率为 ‰ ;外汇贷款按贷款发放日中国银行公布的个月浮动期外汇贷款利率执行，当前月利率为 ‰ ;

　　在本合同发履行期间，如遇中国人民银行调整利率或计息管理办法，甲方将按有关规定做相应调整，调整时甲方毋须专门通知乙方。